题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

某建设项目业主与施工单位签订了可调价格合同。合同中约定：主导施工机械一台为施工单位租赁设备，台班单价800元/台班，租赁费为500元/台班，人工日工资单价为50元/工日，窝工工费20元/工日。合同履行中，因工程师指令延迟造成全场停工3天，造成人员窝工60个工日；同时业主指令增加一项新工作，完成该工作需要6天时间，机械6台班，人工120个工日，材料费15000元，则施工单位可向业主提出直接工程费补偿

A.25800

B.23100

C.31200

D.25200

查看答案

如搜索结果不匹配，请联系老师获取答案

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装上学吧APP，拍照搜题省时又省心！

更多“某建设项目业主与施工单位签订了可调价格合同。合同中约定：主导…”相关的问题

第1题

某建设项目业主与施工单位签订了可调价格合同。合同中约定：主导施工机械一台为施工单位自有设备,台班单价900元/台班,折旧费为150元/台班,人工日工资单价为40元/工日，窝工工费10元/工日。合同履行中，因场外停电全场停工8天，造成人员窝工20个工日;因业主指令增加一项新工作，完成该工作需要5天时问，机械5台班,人工20个工日，材料费5500元，则施工单位可向业主提出人、材、机费补偿额为（）元

A.5800

B.11300

C.34000

D.495000

点击查看答案

第2题

某建设项目业主与施工单位签订了可调价格合同。合同中约定：主导施工机械一台为施工单位自有设备，台班单价800元/台班，折旧费为l00元/台班，人工日工资单价为40元/工日，窝工费l0元/工日。合同履行中，因场外停电全场停工2d，造成人员窝工20个工日；因业主指令增加一项新工作，完成该工作需要5d时间，机械5台班，人工20个工日，材料费5000元，则施工单位可向业主提出直接费补偿额为（）元

A.10600

B.10200

C.11600

D.12200

点击查看答案

第3题

某工程的建设单位与施工单位甲签订了施工合同后，施工单位甲与施工单位乙签订了施工分包合同，此后，施工单位乙又与施工单位丙签订了再分包合同。在对施工单位丙施工的工程进行验收时，发包人与承包人因工程质量发生争议，拒不支付工程款。假如建设单位以质量纠纷先行起诉，则（）

A.只能以施工单位甲为被告提起诉讼

B.只能以施工单位乙为被告提起诉讼

C.只能以施工单位丙为被告提起诉讼

D.可以以总承包人、分包人和实际施工人为共同被告提起诉讼

点击查看答案

第4题

某土方工程业主与施工单位签订了土方施工合同；合同约定的土方工程量为8000m3，合同工期为16天。合同约定：工程量增加20%以内为施工方应承担的工期风险。施工过程中，因出现了较深的软弱下卧层，致使土方量增加了10200m3，则施工方可提出的工期索赔为（）天

A.1

B.4

C.17

D.14

点击查看答案

第5题

某建设项目业主与丙施工单位签订了施工合同，合同总价5000万元，合同工期为200天，其应分摊的总部管理费100万元。丙在施工过程中，因遇到不利物质条件造成停工5天，因发包人更换其提供的不合格材料造成停工3天，因承包人施工机械损坏停工3天，因异常恶劣气候造成工程停工2天，上述事件均未发生在同一时间上，且都在关键路线，则丙施工单位可索赔的总部管理费为（）万元

A.2.5

B.4.0

C.5.0

D.6

点击查看答案

第6题

FIDIC合同条件下，某施工合同约定，施工现场主导施工机械一台，由施工企业租得，台班单价为300元/台班，租赁费为100元/台班，人工工资为40元/工E．t，窝工补贴为l0元/工E．t，以人工费为基数的综合费率为35%，在施工过程中，发生了如下事件：①出现异常恶劣天气导致工程停工2d，人员窝工30个工日；②因恶劣天气导致场外道路中断抢修道路用工20工日；③场外大面积停电，停工2d，人员窝工10工日

A.1100

B.1180

C.1380

D.16801

点击查看答案

第7题

在施工平行发包模式中，业主将不同的施工任务分别委托给不同的施工单位，各个施工单位分别与业主签订合同，每个合同都可以实行（）合同

A.单价合同

B.总价合同

C.成本加酬金

D.成本加酬金加风险

点击查看答案